每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
推荐消防安装分包协议书样板简短一
(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)
一、运输装卸：
1、乙方负责安排运输，报价中包含产品运输费、保险费，货到工地卸车费由乙方负担;产品价格为完全价格，含各项费用及保险费用，到达甲方指定现场就位点。
2、交货：
①交货方式：由乙方将货物运至甲方指定地点。装卸及运输费由乙方自理;如到货地点与甲方要求不符发生的二次运输费用由乙方负担。乙方应一并提供相当于工程总量5%的备用件，备用件归甲方所有，用于保质期内正常耗损的零件储备。
②交货地点：常一期工地现场，由乙方负责堆放，并做好防偷、防盗工作。
③乙方应及时办理政府有关部门的验收，费用由乙方承担。
④验收方式：设备到场后由甲乙双方和监理部门进行当场开箱清点、验收并办理相关手续。乙方到场的设备及其数量、品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，由此而造成的甲方工期延误等各项经济损失由乙方承担，并承担相应的违约责任。
⑤乙方负责设备本体及附属设施的就位、安装及系统调试，并承担相应的费用。
二、验收标准、方法：
1、验收标准为工程相关文件中关于太阳能的技术规格及要求。
2、乙方应组织相关人员在交货现场和工地现场与甲方和监理人员共同对产品外观质量验收。
3、检验后如达不到相应检验和验收标准或合同要求，甲方有权要求乙方退货并承担因此对甲方造成的一切经济损失。
三、对产品提出的异议的时间和办法：
1、甲方在验收、运行使用过程中，如发现太阳能和附属设备规格型号、质量及数量不符合本合同规定的，甲方有权于发现问题后向乙方提出书面质量异议。
2、乙方在接到甲方书面质量异议后，应在____日内做出明确书面答复，并在接到甲方书面异议____日内共同委托检验机构进行检验。如乙方没有在上述期限内书面答复和共同委托检验机构进行检验，则视为其同意甲方委托检验机构检验，并接受检验机构的检验结果，检验费用由乙方承担。
四、付款方式：a乙方供给甲方安装312套太阳能，整机价格为：，()。合同金额共计：b安装太阳能合同签字后在指定进场日期年____月____日前甲方向乙方支付工程总价
%的预付款，计人民币。(大写：
)。c设备安装完成后，甲方会同监理部门验收合格在日内支付合同总价
%的工程款，计人民币。(大写：
)。d
乙方负责所安装的太阳能经政府相关主管部门验收，取得准用证后____日内支付合同总价`%的工程款，计人民币、(大写：)e
项目竣工验收合格________年之日起____日内付清5%的尾款。五甲方责任：
1、甲方应在本合同签订后____日内将将所有与太阳能相关的设计图纸及图纸补充说明等技术资料交给乙方。
2、甲方依据本合同约定按时足额支付相应款项。
六、乙方责任：
1、乙方所有的出厂产品须符合国家有关标准和甲方招标文件中规定技术、功能和配置要求。
2、乙方负责安排具有国家资质的安装单位进行安装、调试，并依据出厂产品检验规范对产品进行出厂调试，并有完整的测试记录随设备交用户验收。
3、乙方负责甲方人员及相关使用人员的技术培训，培训设备的实际操作方法及维护、维修知识，保证甲方人员能安全有效地实现设备投入运行后的正常操作使用。
4、乙方应保证甲方在使用该设备或任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。
5、施工人员到位进场后，由乙方自行解决吃住等问题，甲方不为此支付任何费用;
6、施工用水电费用由乙方负责;
7、施工前，乙方编制详细可行的施工技术措施，交由甲方技术负责人和主管经理签字确认后，方x组织人员进行施工。施工过程中乙方须保证材质质量、满足施工工艺要求，做到安全文明施工，确保工程进度，并负责收集工程相关的质量保证资料和管理资料。
8、对工程成品以及半成品进行保护，若发生损坏，应负责赔偿并承担相应的损失。
9、督促施工人员严格遵守工程所在地的治安管理规定和甲方的现场管理规定。
10、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装工人安全操作规范》、《中华人民共和国消防条例》和其他法规、规章及文明施工要求;若乙方在施工过程中违反有关操作规程、消防条例及文明施工要求，导致发生安全事故或火灾事故的，乙方应承担由此造成的一切责任和全部损失。
七、保修约定设备质量保修期为工程竣工验收12个月，在质保期内发生产品质量问题，乙方必须在接到甲方通知后保证在12小时内到达现场进行维修，并承担由此发生的一切费用。否则，甲方有权委托其他单位对产品进行维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。在产品质保期外发生的一切产品质量问题，乙方实行终身服务，仅收取成本费用。安装部分的保修期经政府相关主管部门验收合格，取得准用证之日起________年。乙方在接到通知后两小时到达现场进行维修，维修不及时的，甲方有权自行处理，维修费用由乙方承担，不足部分，由乙方另行支付。
八、违约条款
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，乙方向甲方支付合同总价款30%的违约金。乙方支付违约金并不排除乙方赔偿因产品质量问题给甲方造成损失。
2、乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按合同总金额的1‰支付违约金。
3、乙方不按期履行合同，迟延超过____日，甲方有权解除合同，由此造成的全部经济和法律责任由乙方承担。
4、甲方不能按约定时间支付货款，工期顺延。
供货、安装单位：(盖章)法定代表人或委托代理人：
(签字)采购单位：
(盖章)法定代表人：年____月____日
推荐消防安装分包协议书样板简短二
甲方;
乙方;
根据中华人民共和国经济合同法和河南省劳务用工条例及国家有关建筑安全规范的规定;本着互相信任的原则;为明确双方的权利。责任和义务，经双方协商，达成以下协议;
一;工程项目;
1;工程名称;
2;工程地点;
3;工期; 年 月 日至 年 月 日;
4;工程范围和内容;
1｝;水电开槽{给排水，暖气，强电弱电｝布管，穿线，埋槽;消防系统除外;水电施工的穿墙，打孔，切割;开关面板灯具的安装
2｝;暖气，给排水管道安装{通风，雨水，空调凝结水除外｝
3｝;乙方负责劳务用工以及施工机器，工具，小型耗材{钻头，胶带，胶布，自攻丝。生料带，穿线钢丝｝自带，其它材料一切由甲方负责;
4]如发生零星用工，按每工日100元计取;生活费乙方自理;
二;工程结算方式;按实际建筑面积加阳台面积总价结算;地下室，一层20元/每平方米【不包括暖气】;二层至顶层24.5元每平方米
三;工程付款方式;
主体期间;每层线管预留洞完后按9元每平米每月结算给乙方工程款;乙方保证金在主体完工后甲方全部退还给乙方安装阶段;给排水，暖气管道安装按10元每平米每月结算给乙方工程款;穿线。灯具。配电箱安装按4元每平方米每月结算给乙方工程款;安装结束付到工程款的百分之九十;竣工验收后付到工程款的百分之九十七;剩余百分之三作为质保金一年后一次性付给乙方;
四;甲方的约定;
1甲方提供乙方在施工场地人员的住宿。工具存放;
2专人配合乙方。保证材料的供应。不能使乙方因此延误工期，施工过程中如有变更，需提供给乙方书面材料及变更图纸;
五;乙方的约定;
1;工作人员进入工地，服从一切工地管理制度，友好配合其他施工单位。
2;按图施工，保证施工质量，因施工质量问题所产生的材料损耗，由乙方承担。
3;积极配合甲方人员，按规定的施工进度，按时保质完成任务。
4;乙方在工地的一切安全事故由乙方自己全部承担。
六;违约责任;甲乙双方要共同遵守执行，谁违反谁承担给对方造成的损失。
七;本协议一式两份，双方签字盖章后生效。
八;本协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方;
乙方
年 月 日;
推荐消防安装分包协议书样板简短三
需方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“溪谷雅苑”钢质隔热防火门的制作安装事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
1、订货单位及工程名称：x公司
2、建设单位及工程名称： “”项目
3、施工许可证号： 5301x020xx1
4、工程详细地址： x村626号
5、产品流向地点：昆明市
6、管辖消防部门全称：昆明市
7、建设单位联系人： 电话：1309x1x
8、监理单位全称：责任公司(以下简称甲方) (以下简称乙方)
9、工程范围：钢质隔热甲、乙级防火门
10、合同签订地点：工地现场
11、技术规范：按国家现行相关消防法规、设计要求标准制作。
二、 合同造价、结算及计算方法：
1、合同总造价：
2、结算方法：工程量如无增减，本合同数量及金额并作为结算依据，不再另行做结算。小写：x9.00元(大写壹陆仟叁拾玖元整)
3、工程量按实际供货数量计算。
4、计算方法：钢质、隔热防火门按平方计算，按设计洞口宽×高=面积。
5、所有防火门、窗宽度为400毫米高度为600毫米以下尺寸的按樘数计算，宽度、高度为1000毫米以下尺寸的不足1平方米按1平方米计算。
三、验收、相关规定及质量要求：
1、乙方必须保证消防部门验收合格，按有关部门验收规定，验收前产品生产单位须提供，消防部门市场准入验证清单一式三份，并提供合同及结算原件，向公安部申请购买防火门产品身份证标志，方可达到验收要求，为使验收顺利完成，请甲方给予配合。安装完成后甲方应及时组织相关部门进行验收，按消防法规定未经消防部门验收合格的工程不得投入使用。
2、按消防部门规定：钢质隔热防火入户门(压花带门镜)，门镜应安装防火门镜。门铃材质为塑料制品达不到防火要求不允许安装。天、地锁点影响逃生功能不允许安装。
3、按消防部门规定产品安装时须由消防总队检测部门对产品进行检测合格后方可安装，如检测合格费用由需方承担，如检测不合格费用由供方承担。
4、质量要求：以国家建筑工程施工质量验收统一标准、强制性条文、有关行业规范、国家标准进行生产安装确保产品质量。
四、付款方式
1、合同签订后支付预付款30% ,门框进场安装付30%，门扇进场安装付30%，安装完毕验收合格或工程投入使用付至结算总额的95%，保修金5%保修期二年满后十日内一次付清。
五、订货数量及价格见下表：(含附件、运输、安装、税金)
六、工期要求：
1工期要求：现场具备安装条件下，接到各组团、栋号通知制安完毕，如因我方原因，不能按期完成愿接受x元的罚款。
2、工期自收到甲方预付款之日起计算工期，如甲方未按时支付预付款、(定金)、进度款，工期顺延，造成的损失由甲方负责。
七、甲方责任：
1、负责提供设计图纸、水平标高及各种技术交底，协调与相关施工单位配合事宜。
2、免费提供门框灌浆所需的砂石料及水、电、垂直运输设备、防火卷帘门三项四线动力线路放至卷门机上部、现场堆放地点。
3、甲方应按第四条约定按时支付工程款。
4、甲方代表：。
5、甲方负责承担乙方所安装产品投入使用后人为因素损坏或更换的全部费用。
八、乙方责任：
1、乙方承诺本工程不转包和分包。承诺为工程甲方保密。
2、严格按设计要求、相关技术会议纪要、现行施工规范等，精心组织施工，确保按质、按量、按期完成本工程并通过消防部门验收。
3、提供有效的国家相关检测合格证书、产品合格证及工程所需要的技术资料，竣工后提交完整的竣工资料一式二份。
4、对工程质量、工期及安全负全部责任(由于甲方原因造成的工期延误及不可抗力因素除外)，并负责竣工验收后的质量保修。
5、在施工过程中，乙方人员须服从甲方和监理的现场管理，工作人员进入现场按建筑安装工程施工安全生产操作规程进行施工，严禁违章指挥、冒险作业。施工中所发生的安全事故，由乙方承担全部责任。
6、遵守现场各单位的管理规定，服从甲方和监理人员的指挥，保证现场文明施工，若因乙方人员不服从甲方和监理指挥所造成的文明施工未达标，按甲方管理规定处罚。
7、如乙方所制安的防火门经甲方初验不合格，在规定的期限内整改合格，最终未经消防部门验收合格，应接受×的罚款，并达到最终验收合格为准。
8、乙方代表： 电话： 187
九、成品保护：为保障产品的合格率，甲方应全程配合。安装完毕经甲方初验合格及时办理移交手续，移交后造成的现场损坏更换及修理费用由甲方承担。
十、乙方属于一般纳税人，纳税地点在昆明经开区国家税务局，收款时乙方出具正式发票，甲方不得以任何形式扣税。
十一、工程保修：
1、工程保修期为二年，终身维修(保修期从消防验收合格或工程投入使用之日起计算，质保金在保修期满后十日内一次性支付)。
2、保修期内如发生质量问题，在接到甲方通知后乙方免费及时上门服务(人为因素除外)。保修期满后出现问题，乙方接到甲方通知随时上门服务，有关修理费用乙方仅收取成本费用。
3、按国家标准规定，防火门门芯材料采用珍珠岩保温材料，该种材料具有吸湿性，防火门如使用在地下室、外立面、存水间等容易受潮的部位，门扇会出现局部腐蚀，不在保修范围内，所造成的维修费用由需方负责。
十二、争议解决：
合同执行过程中如出现争议，双方友好协商解决;协商不成时，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。同时由败诉方向胜诉方承担生效裁决文书上所确定支付金额的%的维权费。
十三、合同生效：
本合同经双方单位盖章、法定代表人(或委托代理人)签字，生效;双方履行完合同义务时，本合同自然失效。
十四、合同份数：共 、乙方执份，具同 等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
推荐消防安装分包协议书样板简短四
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本协议，以资双方共同遵守。
第一条工程项目
(一)工程名称：
(二)工程地点：
(三)工程内容：按施工图纸规定的该标段范围内室内外给排水、强电安装、防雷、所有安装工程预留预埋等工程的要求及内容中全部所属水电安装部分的工序及工种进行施工。
(四)承包范围：按
第一条中第
(三)条承包内容，内容如下：
1、给水系统按图纸规定全部内容。包括给水管道、洁具及配套安装等。
2、排水系统按图纸规定内容，包括排水管道、洁具及配套安装等，管道接至室外排水井(不包市政工程)。
3、强电系统按图纸规定全部内容，包括电气安装，包泵房、低压泵、高压泵、包发电机房、低压配电柜的管线安装、消防控制中心、网络房、包括空调电、地下室风机电源等，但不包括(必须要专业厂家才能安装的项目)如高压等工程。
4、防雷接地系统按图纸规定全部内容。
5、消防系统按图纸规定全部内容。包括喷淋、消防给水管道、消防箱、消防栓、喷头的安装等。
6、消防自动报警系统：按图纸规定全部内容，包括烟感、温感、警铃、按钮及管线等安装。
7、智能系统按图纸规定范围内主体结构施工时需预埋的管线安装敷设(不含管内穿线及所有器材安装调试)。
8、其他属水电安装工程的附属项目。
9、以上项目包括安装、调试至符合验收要求。
(五)承包方式：包工不包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包水电施工后的孔洞塞补(不包饰面)、包本专业的地下埋管和管坑土方填平夯实、包本专业需要的一切施工机具、包进退场路费、包安全帽、包劳保、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、安全教育合格证(平安卡)等手续和费用、包计生和流动人口等必须办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收(含验收资料)达到市工程、包保修期内属承包范围内的质量保修。
第二条工程计量及造价：按
第一条
(四)
(五)款的规定内容以议定的单价包干;按建筑面积每平方米元(大写：)，本单价验收不达标扣5%，还应无偿返工至符合要求，保证达到总包单位的等级要求。建筑面积按有关定额规定计算，约为万2(预算或概算)人民币：暂定万元(大写：万元)，竣工后按实结算。
第三条工期按定标规定工期为天;各分部、分项工程施工进度，按现场甲方安排计划规定实施。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等，乙方应无条件服从。开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日竣工，乙方必须采取一切有效措施保证，不得延误，乙方逾期竣工，从逾期之日起，每天按工程造价的千分之一向甲方支付违约金。合同签订后乙方无故不承担工程或要求中止合同，则应赔偿甲方损失及违约金，违约金为工程造价的10%。
第四条工程质量标准和保修期
1、工程质量标准按国家现行施工验收规范及____市的有关规定执行，《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑施工安全检查标准》，精心组织、精心管理、精心施工，狠抓细部确保工程质量等级达到总包单位的等级要求。
2、工程质量等级以经主管部门复验后发了等级证书为准。
3、保修按建设部有关规定执行，保修期________年，自验收合格之日起计。
第五条文明施工在施工过程中各楼层板面不得直接集中堆放材料，各分部、分项工程完成后，楼地面应清理干净，要做到当日工完场清，保证施工现场物件整齐，道路畅通，创造一个文明整洁的施工环境。
第六条工程款支付和结算工程进度款按月实际工作量或形象进度在当月____日由乙方送交计算依据给甲方，甲方在当月____日审核好工程量，经双方认可签字，在下月____日支付工程量的70%，当月新进场工作不满十五天者，进度款压归下个月份支付。中途不作借支，若有违例现场罚款部分，将在当月的进度款中扣回。工程完工付至总款80%，工程竣工后验收达到要求后并经双方确认结算后三个月内付至总款95%，余下5%至保修期结束后一个月内付清。(工程款以支票支付)。
第七条工程管理按国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据，质量标准按总承包单位同等级，乙方对工程的质量、进度和安全责任，必须按有关规定配足施工员、质量员及其他技术人员和劳动力，(提供有符合本工程的各种上岗证)。严格按甲方技术交底施工，确保按时按质完成分项、分部、整体工程。乙方须指定现场施工责任人，合同责任人要认真履行本协议责任，离开工地应与甲方管理负责人请假，并委托其他人临时负责工程管理。由于乙方原因造成返工或浪费材料，材料和返工费用由乙方负责。
第八条双方责任
1、甲方责任：提供现场住宿、生活用电、水、集体食堂饭菜出售、与本工程各工种共用的大型动力机械，负责结构施工放线、技术管理、控制各班组交接流水作业及分部分项进度计划。
2、甲方派驻工地代表行使合同约定权力，履行合同约定职责，负责办理工程进度、质量、监督、隐蔽工程验收及工程变更签证手续。
3、乙方责任：乙方派驻工地代表行使合同约定权力，履行合同约定职责，负责按设计图纸要求、图纸会审记录、技术交底等施工，按国家现行施工规范及____市的有关规定执行施工，按施工质量安全规范做好施工质量、安全管理，确保工程量及按期完工。乙方须接受工程质量部门的监督，甲方如发现乙方在其主要形象上拖延进度达五天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质检部门确认后，乙方须在五天内采取有效措施纠正。如经整改仍不符合要求，甲方有权要求乙方退场并终止合同，由此造成的责任均由乙方承担。乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明不符：发现设备或关键部位零件材料有缺陷时，应立即书面通知甲方，甲方应尽快会同设计单位进行处理。乙方须保证施工现场物件整齐，道路畅通。乙方不得擅自转包工程，违者合同作废，已完成工程量结算按实物量75%结付，乙方对其行为所带来的后果负全部责任，甲方对乙方所转包者进行其他事务协商，乙方不得干涉。
4、乙方必须正确使用、保管、维护甲方提供的各种施工机具，如因乙方原因造成施工机具的损坏或丢失，乙方应赔偿甲方的全部损失。
5、备料应提前7天以上，材料及半成品材料必须爱护，若造成材料不合理损耗，由乙方负责，造成工期拖延或影响他人进度，由造成者负全责及处罚。
6、乙方对不属于范围施工的项目应有成品保护意识，如造成其他班组成品损失者应承担相关责任，并赔偿损失。
7、乙方必须认真执行甲方的《现场管理规定》。发放工人工资应设立付款签收名册，复印件送甲方管理处，并作为向甲方结算进度款的依据。若发生拖欠工人工资、打架斗殴现象，将按现场管理规定严肃处理，如出现严重违规违法行为的，将移交相关部门处理，全部责任由乙方负责，并赔偿由此引起甲方的一切损失。
8、乙方须及时向甲方送交施工计划、验收资料、竣工验收报告。
第九条安全施工及工伤：
1、乙方应在开工前与甲方签定安全协议及其负责责任状，并建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。
2、乙方应按安全施工有关管理规定，落实安全生产责任制采取严格、科学的安全防护措施，施工管理人员及特殊工种等必须持证上岗，确保施工安全和
第三者的安全，承担一切由于自身的人员健康问题和安全生产措施不力或违章所造成事故的责任和产生的费用，并按有关规定接受甲方处罚及赔偿甲方损失。
第十条工程验收
1、工程验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、合同、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2、工程竣工前5天由乙方通知甲方初检验收，隐蔽工程应提前1天由乙方通知甲方初检验收，并配合甲方与设计监理作验收工作，如工程内容尚未完成或质量不符合要求的，乙方在甲方所指定的期限内完成后，再报甲方进行验收，直至符合要求为止，由此造成甲方对业主的违约责任由乙方负责。
第十一条其他工程有关本工程承包范围外的甲方管理处借点工，技工为元日，杂工为元日，包含生活费在内。
第十二条其他约定
1、为保工程符合验收等级要求，所有建筑细部均按有关规范和“质量防治通病条例”等要求施工，具体按相应方案和细部交底执行。
2、若因乙方自身管理问题或未能配合现场需要以及质量问题等，甲方有权责令其停工整顿和执罚，甚至作清退场处理。若发生清退场时，其结算最高按实物量的75%结付，甲方也可视情况作部分工程甩项处理，乙方需无条件服从并配合。
3、如不能按甲方要求进驻工人(在签定合同在甲方通知乙方进场的三天内)，甲方有权划分工程量给
第三者承包，由此发生的费用在合同中支付，乙方必须无条件服从。如乙方进场人员远达不到甲方要求，甲方有权让乙方退场，乙方的费用自行承担，已完成的工程量结算按清退场结算方法结算。
4、甲方接施工用的电源至各楼层，箱后的灯具和线路等均由乙方自理(包料)，并必须满足安全用电规定的要求。乙方如需使用除照明、办公用电以外的电器，必须向甲方提出申请，并由甲方负责安装电表，所需费用由乙方负责;自电表安装之日起，乙方必须在规定时间内，按电表显示实际用电量向甲方交纳电费，逾期每天将按3%计取滞纳金，并由甲方在工程款中直接扣除。
5、本协议签定后，本工程若单项修改(主材变更不做调整)工作量变更则按超过额量增减结算。按相应定额的工日含量每工日按元结算调整。
6、由于政策变化及甲、乙双方以外的原因导致工程停建或缓建，使合同不履行，乙方接到甲方通知后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求撤出施工现场，甲方应为乙方退场提供条件，并支付已完成工程款的80%。
第十三条争议解决方式如发生纠纷协商不成时，可向工程所在地仲裁机构申请或按有关法律程序进行解决。本合同经双方签字后生效，至工程复检保修期满并结清款项后失效，本合同正本两份，双方各执一份，副本两份甲方留用。
甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：
联系方式： 联系方式：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
推荐消防安装分包协议书样板简短五
甲方（建设单位）：__________
乙方（施工单位）：__________
乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
1、工程名称：__________________________。
2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。
3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。乙方_____年_____月_______日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。
4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。
5、承包安装施工方式：包工包料。
1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。
2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前最新款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。
3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。
4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。
5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色。
6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。
7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏/m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏/m3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。
7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。
1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品，每次罚款______元。
2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款______元。
3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。
自验收合格之日起质保期___________年（质保期内发生质量问题，乙方无条件免费维保）。
1、合同承包总价_________万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。
2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款______%，工程进度款按月按完成工程量的__________%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的_____%，消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的__________%，保修期满，甲方付给余款_______%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。
1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。
2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。
发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。
乙方所提供的消防产品样本书、《______消防工程产品报价表》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式二份，甲乙双方各一份。
甲方（章）：____________ 乙方（章）：________________
地址：__________________ 地址：______________________
法定代表人：____________ 法定代表人：________________
委托代理人：____________ 委托代理人：________________
开户银行：______________ 开户银行：__________________
帐号：__________________ 帐号：______________________
合同签订地点：__________ 合同签订时间：______________
推荐消防安装分包协议书样板简短六
甲方(需方)：
地址：
联系方式：
乙方(供方)：
地址：
联系方式：
根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
第一条 产品数量、价格
1.1 产品清单
产品名称品牌规格(mm)数量(樘)单价(元)总价(元)备注
合计元
备注产品数量以甲方最终要货量为准，总价最终按实际供货量×单价作为结算价。
1.2 该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。
1.3 产品价格中包括产品的制作、包装、运输、装卸、安装、嵌缝(含嵌缝材料如聚氨酯发泡剂、胶水等)、检验报告、税费等所有费用。
1.4 技术资料
本合同标的物设计所需的技术资料(包括建筑图纸、土建参数、门洞尺寸、开启方向等)，由甲方提供，经甲方确认盖章后有效;乙方对甲方提供的技术资料有去现场复核的责任，并将确认盖章后的复核结果提交给甲方。
第二条 交货地点
2.1 乙方应按甲方在上述指定的交货地点(1.4中提到的地点)卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。
2.2 产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
第三条 交货时间
甲方在乙方交货 日前，须以书面通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求;乙方在双方确认技术参数、图纸且收到甲方书面通知后 日内交货至甲方工地。
第四条 产品质量要求
4.1 乙方必须保证所供产品，包括并不限于门的品牌、类别、级别、生产厂家、执行标准、规格型号、材质、颜色、门面钢板厚度、门框钢板厚度及配备的五金配件必须完全符合附件一：门的图片和技术参数的要求，乙方在交货前按照合同约定的要求对产品全面检查、测试。
4.2 乙方必须保证所供产品必须达到或超过的国家、行业标准。本合同签订后 日内，乙方提供样品供甲方封样，乙方确保所供的产品必须与封存样品质量一致。
第五条 产品的交货验收及保管方式
5.1 乙方应在交货前 日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、产品型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后 日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的，则视为默认同意。
5.2 产品到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。
5.3 到货后，甲方负责组织工程监理方，会同乙方到现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回或补齐货物。届时，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明仅为乙方交货的凭证。甲方、监理的上述验收行为不作为乙方产品是否合格的最终依据，若乙方的产品经送检不符合本合同约定的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。
5.4 乙方产品若在安装、竣工验收及使用过程中发现质量问题的，乙方仍应当承担产品质量的责任和义务。
5.5 交货后，甲方提供产品存放地点，乙方或其委托的安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。
5.6 乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、执行标准、出厂检验报告和记录等相关单证资料;否则，甲方有权拒验货物。
第六条 安装配合及安装后验收
6.1 安装过程中，乙方应当服从工程总承包方的管理，确保安全施工和工程质量，对安全生产负完全责任。施工过程中的用水用电，乙方根据计量和收费标准向工程总承包方交纳全部费用。乙方施工时应严格遵守现场安全文明施工规定，应对施工人员进行法律安全教育，严格按照安全施工操作规程施工，施工期间乙方人员发生的一切违法和安全事故(包括并不限于给甲方、乙方或第三方的人身造成损害或财产造成损失，以及甲方因此被行政处罚等)均由乙方承担。
6.2 甲乙双方认为已具备安装条件后，乙方应当在 日内安装完毕。
6.3 乙方确保通过质监、消防等政府相关部门的验收，并承担未能通过验收所发生的所有风险与损失。送检费用由乙方承担。
6.4 安装完毕并具备验收条件后，乙方负责提供政府相关部门的检验报告，甲方组织监理方、乙方按照合同约定的标准进行验收。
6.5 政府相关部门验收合格后，甲乙双方填写验收合格交接单，办理相关的移交手续。移交后出现损坏、划痕、缺配件的，相应费用由甲方承担。
第七条 履约保证金及货款支付方式
7.1 履约保证金：本合同签订后 日内，乙方应向甲方交纳履约保证金 元(人民币)(￥ 元)。履约保证金用以保障乙方的交货期限、施工工期、产品与施工质量、安全文明施工。若乙方按照合同完成本合同约定事项后 日内，甲方无息返还。
7.2 货到工地现场并经甲方、监理方的验收合格后 日内付至该批货款总额的 %;安装完成并经政府相关部门(如有需要)验收合格后 日内付至本合同款总额的 %;余款 %作为质保金，质保期为 年(自交房之日起计算)，期满后无质量问题的， 日内无息返还。
7.3 每期付款，乙方必须提供等额合规的产品增值税发票;否则，甲方有权相应地推迟付款时间。
第八条 合同的变更与解除
8.1 合同履行中，如甲方要求变更合同，乙方应在接到甲方变更通知后给予配合。若合同变更后，双方应当重新确定交货期。
8.2 甲、乙双方任何一方非法定事由单方擅自解除合同的，须向另一方偿付合同总金额 %的违约金。
第九条 违约责任
9.1 除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同;否则，应承担相应的违约责任。
9.2 乙方逾期交货的，须每天向甲方支付逾期部分货款总额的 %作为违约金;逾期交货超过 日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方须向甲方支付未供货部分货款总额的 %作为违约金。
9.3 乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方对此承担一切责任。
9.4 甲方未按合同约定期限支付货款的，逾期每日按欠款金额的 %支付违约金。
9.5 因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关约定执行。
9.6 因为产品质量问题致使逾期交货或没有通过验收的，乙方应立即无偿换货或整改;同时，还应向甲方支付逾期交货或未通过验收部分产品价款的 %作为违约金。若乙方逾期 日未补送合格产品的或者因为产品质量问题致使第二次仍没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，按本合同总价款的 %向甲方支付违约金。
第十条 产品保修约定
10.1 质保期自甲方交房之日起计算，质保期为 年，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用，超过质保期若出现质量问题，乙方收取材料费、维修费。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价 %作为违约金。
10.2 乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的通知后，应及时作出响应，锁具问题2小时内解决，其他问题24小时内解决(乙方服务电话： )。
10.3 当乙方在确属产品质量问题而未在约定时间解决的情况下，甲方或甲方委托人(物业公司)有权委托第三方处理，因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除。
10.4 当乙方质量保证金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时，乙方应当补足。
10.5 乙方保修工作人员应遵守甲方或物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。
第十一条 争议处理方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，双方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
第十二条 其他事项
12.1 乙方承诺并确保自己与所派人员均具备履行本合同所需要的施工资质;否则，自愿承担因此造成的一切责任与损失。
12.2 以下为合同附件，是合同不可分割的一部分。附件一：门的图片和技术参数;附件二：易损件价格清单;附件三：乙方售后服务体系;附件四：乙方售后服务承诺。
12.3 甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，质量标准以较高的标准为准，其他的以形成在后的为准。
12.4 本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。
12.5 本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期：
年 月 日。
12.6 本合同双方地址为有效送达地址，自发件后 日视为送达，如有变更，须书面通知对方。
第十三条 附则
13.1 本协议一式二份，协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。
13.2 本协议经各方签署后生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
联系人： 联系人：
联系方式： 联系方式：
地址： 地址：
签署时间： 年 月 日
推荐消防安装分包协议书样板简短七
发包单位(以下简称甲方)：
承包单位(以下简称乙方)：
经依法招标确定乙方为中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招投标法》及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商，本着自愿、平等的原则，签订本合同，双方共同遵守。
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：
工程规模：
第二条：承包方式
本 消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按4.1.2《合同承包价格》明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。
第三条：承包范围
3.1、本工程承包范围为 设计研究院所设计的 室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。
3.2本工程承包主要内容还包括：
a、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续;
b、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管);
c、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试);
d、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补);
e、灭火器配置(包配电房的液体灭火器);
f、广播系统;
g、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装);
h、主机、水泵房及水泵控制系统(包括控制柜及机座);
i、屋顶消防水箱的采购安装，自动进水装置的采购安装;
j、地下室消防水池进、出水口都由消防采购安装;
k、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防采购安装;
l、清场防火门及防火卷帘门，消防控制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、安全标记牌由消防制作安装;
m、所有应急照明灯具及安全指示牌(灯);
n、消防强、弱电划分：
①甲方提供所有动力电源到控制箱，所有控制箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线);
②公共区域消防强电应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线点;
③地下室楼层应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只提供电源接线搭火点，其材料按图要求采购;
④消防弱电由消防根据设计与消防规范负责安装;
⑤公共区域所有配电箱柜的强电检测均由消防负责。
o、上述项目中未明确的消防设计施工图中的所有消防工程皆由消防负责。
3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工期承担本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付使用，并承担任何质量缺陷的保修责任，承担相应的经济与法律责任。
3.4、乙方应处理好消防主管单位关系，自行承担消防主管单位及相关部门的各种赞助费用和处罚。
第四条：工程造价
4.1、合同价款
4.1.1本工程合同总造价为
人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥： 元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价*相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)
4.1.2 合同承包价格
本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表：
序号承包项目名称
承包面积/㎡承包单价(人民币/元)
合价/元
程高层(主楼部分)每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
商铺每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
1地下室(本身专用消防设施)每㎡建筑面积承包固定综合单价 元/㎡
2室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价 元
3设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价 元
4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含第二条工程承包方式和第三条承包范围内的所有工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的所有费用，包括分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、安全文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程直接、间接的所有费用在内。以及招标文件与合同明示或暗示的所有责任和义务所需的费用，不论国家政策和市场行情如何变动都不另进行价格调整。
4.1.4 上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在认真阅读图纸，全面熟悉和理解设计施工图的全部项目内容，熟悉了解现场施工条件环境，按投标邀请函规定的格式编制完整准确的工程量报价清单，准确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有认真研究图纸，踏勘现场，漏报少报工程项目与工程量，或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产生报价偏差以及施工期内市场变化引起的造价变化做任何调整。
4.1.5按政策须向建设行政管理部门缴纳的养老保险费、其他保险费、农民工工资保证金、安全文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返，且已经含在承包价格中。
4.1.6建设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自承担其费用。
4.1.7施工用水用电由发包人提供现场安装用水用电接驳点至用地红线边，承包人自行从接驳点接出并安装水表电表，其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行承担。
第五条：施工工期
5.1本项目原则上定于 年 月 日进场(具体进场开工日期以甲方工程部的要求为准)，施工总工期根据土建工程进度，以不影响土建和工程整体验收交付使用为准。
5.2 承包单位所承包的全部工程竣工，应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工备案的全部竣工资料)，由监理方提请建设方组织验收，工程验收合格之日为竣工日期。因承包方原因造成工期延误，影响土建或工程整体进度，给予5000元/天违约罚款，并承担由此给甲方造成的相应的损失费用。
5.3工程全部完工，乙方必须及时退场，乙方接到拆场通知后，必须在 5 天内拆场完毕，否则，每延期一天向甲方支付10000元违约金，并承担相关责任及由此给甲方带来的经济损失。
第六条：工程质量
6.1本项目工程质量要求达到国家消防安装工程质量验收规范的合格标准以上，乙方必须严格按照设计文件，国家现行质量检验标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工以保证工程质量，并接受建设行政主管部门、监理方和甲方的质量监督管理，服从甲方与监理方代表的指挥及安排。
6.2 乙方在施工过程中的工程质量经甲方、监理方及质量监督部门检测达不到规范和设计要求的质量标准，乙方必须无条件返工直至达到合同规定的质量标准，并承担相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失，费用在乙方的工程进度款内扣除。
6.3 本工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外，用于工程的所有材料、设备和工程施工的质量均应符合招标时已颁布的国家和邵阳市现行标准和规范的相应规定和要求。标准和规范文件不一致时，以要求高的为准。用于工程的主要设备、材料等需提供相应的出厂合格证书和符合规范要求的检测报告，需要现场抽样检测的必须进行现场抽样检测，凡不符合质量规范与合同要求的产品一律禁止使用。
6.4本工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必须是三证齐全的国家标准产品，并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管采用天津友发牌或衡水华歧牌热镀管，报警系统设备采用海湾公司生产的海湾牌，水泵采用上海连城牌。在材料、设备订购或进行施工之前，中标承包单位须向监理和建设方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据说明，获得批准，并由监理方封样;主要设备采购进货前应呈报建设方代表到供货方现场察看，符合设计和合同要求方可采购进场。如因材料质量、规格、型号等指标不符合设计要求及规范要求，所造成的工程返工，一切损失由投标方全部自行负责。
6.5 所有材料、设备进场乙方必须填写材料进场验收报告单，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，且应向监理和建设方提供产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件，则需说明原件存放于何处，以备查)等，验收合格并签证后方可用于施工，未经验收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程，对与样品或设计和规范要求不符合的材料及设备，监理和建设方有权责令其调换，中标承包单位须按照建设方要求的时间将不合格产品运出施工现场，重新采购符合要求的材料及设备，并承担由此发生的所有费用，工期不予顺延。由此给建设方造成的损失由承包单位负责赔偿。
6.6 所有隐蔽工程隐蔽前必须报甲方和监理方进行隐蔽工程验收签证，验收合格方可进行隐蔽，未经验收或验收不合格不得隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此产生的费用由乙方承担;分部分项工程完工必须填写分部分项工程验收报告，及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，验收合格并签证后方可进入下道工序施工，否则甲方和监理方有权要求乙方停工，由此产生的损失由乙方承担。
6.7 分部分项工程验收不合格乙方应自觉组织及时返工直到符合要求为止，若乙方拒不服从建设监理方和甲方现场施工代表的管理，不按规范要求进行返工，建设监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以3000—5000元/次的质量罚款。情节严重的，视乙方违约，甲方可解除合同;
6.8 无论发包人、监理公司、国家质量监督机构是否对承包工程进行并通过质量检验，承包人都应对所承包工程及所采购的材料、设备负责，除非质量问题是由于设计原因引起的。对后者承包人应及时通知发包人及监理公司，并等待发包人和监理公司的指令。
6.9 承包人应按照有关技术规范的要求，设置专门的监测岗位，完成各项工程的检测、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。
6.10 工程保修：本工程质量保修期二年。工程竣工验收合格后，以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内，各系统工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障，由承包人无偿进行保修，需要更换的设备必须及时更换。承包人必须在收到监理公司、发包人的通知后及时派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复，由此产生的费用由承包人承担，发包人直接从预留质量保证金中双倍扣除，不足部分由承包人另行支付。
第七条：设计变更
7.1 乙方应严格按甲方提供的设计施工图与合同约定进行施工，不得擅自改变设计进行施工，施工过程中若乙方认为设计有不合理的地方，应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改意见，得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可后方可进行变更。
7.2 因甲方原因需要变更原设计时，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知，乙方按变更要求进行施工。
第八条：安全生产与文明施工
8.1 安全生产
8.1.1乙方必须严格按照安全生产规范进行施工，配备专职安全生产管理员，随时对现场的安全隐患进行检查整改，施工现场应严格按安全规范做好安全生产防护措施，施工区域应进行安全围护，树立安全警示标牌，确保施工安全;
8.1.2乙方必须对施工人员进行全面的安全教育，施工人员进入现场必须按规范戴好安全防护工具，严禁违规操作，若检查发现有不载安全防护工具或违章操作的情况，甲方有权对乙方进行500-1000元/人次的安全处罚;
8.1.3 油料等易燃易爆物品乙方必须安排专人按安全规范进行保管，施工用电用火必须严格按安全规范进行管理，所有施工机械设备均应专人专职使用管理，采取相应的安全措施确保施工安全;
8.1.4 现场所有设备、材料乙方应安排专人进行看护保管，因守护管理不善造成丢失或损坏均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任;
8.1.5 乙方对施工安全和设备材料管理负全部责任，施工过程中造成的任何安全事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。
8.2、文明施工
8.2.1 乙方应按照文明施工的规范要求组织施工，对全体施工人员进行全面的安全文明施工基础教育，制订安全文明施工管理制度，设置安全文明施工标牌，把工地建成文明施工的样板工地;
8.2.2 乙方应教育施工人员遵纪守法，遵守国家法律和甲方的管理制度，处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博，吵架闹事，否则甲方有权视情节轻重处以500-1000元/次罚款;
8.2.3 工地现场所有施工材料必须分类堆放整齐，施工垃圾每天下班之前必须清理运出施工现场，工地现场必须清扫干净，若检查发现材料乱堆乱放或垃圾未及时清理，每次处以500-1000元罚款;
8.2.4 乙方应采取一切必要的措施，选择正确合理的运输路线、运输工具，避免设备、材料进出场对现场周围或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤，由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款均由乙方自行承担责任，同时乙方应为自己的运输路线道路通行办理相关的许可手续并承担全部费用。
第九条：工程验收
9.1、隐蔽工程和分部分项工程中间验收
9.1.1 隐蔽工程(如暗敷预埋的管道等)隐蔽前、分部分项工程完成后乙方应及时报请甲方和监理方进行验收，经验收符合设计和规范要求后方可进入下道施工工序，未经验收或验收不合格不得进入下道工序，更不得进行隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责;
9.1.2分部分项工程验收不合格时乙方应及时整改返工到合格为此，不及时整改返工，甲方有权拒绝验收，由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。
9.2工程竣工验收
9.2.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，施工方自检合格，符合设计与有关规范及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告，由甲方组织相关部门及时对工程进行整体竣工验收;施工承包方必须保证工程一次性通过消防部门验收合格，验收所发生的一切费用由施工方负责。
9.2.2乙方竣工验收申请报告的内容按规范要求提供且必须具备以下条件：
①工程已全部按合同约定和设计与规范要求完成，经有权部门检测质量符合规范与设计要求;
②各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成;
③提供资料清单和竣工技术资料一式陆份。
9.2.3 工程实际竣工交付以经甲方、监理方、消防质量监管部门验收合格，各方正式签字盖章通过为准。
第十条：工程结算
10.1结算条件：
10.1.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成，经竣工验收检查符合施工技术规范、工程验收标准要求，经有权部门竣工验收合格;
10.1.2所有竣工资料按规范和甲方要求整理齐全，并按规定备案完成;
10.1.3承包范围外增加工程和合同内减少工程已全部按合同约定完成签证，且签证手续及时规范齐全;
10.1.4符合上述条件后由施工方按合同约定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核;
10.2 结算方式
10.2.1、以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条《工程造价》约定的计价方式、合同“承包固定综合单价”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程项目进行按实结算;
10.2.2 工程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包项目的承包固定综合单价*相应实际完成的经甲乙双方、监理单位确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价;
第十一条：工程款支付方式
11.1工程预付款：本项目无工程预付款;
11.2 工程进度款：
11.3工程结算款：工程经有权部门竣工验收合格，竣工资料整理齐全并备案完成，提交验收合格证书后办理工程结算，结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的95%;
11.4 留工程结算总价5%的质量保修金，在质量保修期满无质量问题一个月内支付完毕。
11.5 付款发票：每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款，否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的6%暂扣税金，暂扣税金在施工方向发包方财务提交税票时无息返还。
第十二条：履约保证金
12.1履约保证金的提交：乙方在本合同签定前三天内按合同总价10%向甲方提交履约保证金人民币大写： 元整，￥： 元;
12.2 履约保证金的返还：履约保证金在完成承包工程总量50%后10天内无息返还60%，工程全部安装完成，初验合格后10天内全部无息返还。
第十三条：双方的权利与义务
13.1甲方的一般权利与义务：
13.1.1负责组织相关方面进行施工技术交底，工程施工中如有设计变更，及时向乙方传达变更意图及提供变更图纸。
13.1.2负责组织工程量的现场及时核定与签证，负责组织分部分项工程的验收与签证;
13.1.3负责组织各有关单位召开工程会议，听取汇报、安排工作，及时了解、协调解决施工中存在的问题，确保施工各方面工作的顺畅开展。
13.1.4施工过程中，甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进行监督检查，对不符合要求的部分，有权要求乙方及时进行返工处理。
13.1.5施工过程中如乙方拒绝或不服从甲方和监理方的监督管理，影响工程质量进度者，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以3000-5000元/次罚款。
13.1.6有权对乙方施工过程中不安全因素提出整改要求和处罚决定，乙方不服从管理时有权进行强制性处罚。
13.1.7按合同约定及时审核和支付工程进度款，及时组织工程验收办理工程结算。
13.1.8负责向乙方提供临时设施的搭建场地，提供施工用水源电源接驳点至项目红线边，由乙方自行安装水表电表，并按市政供水供电价格计价向甲方支付水电费。
13.1.9协助乙方处理施工过程中与当地政府和当地群众的关系。
13.2乙方的一般权利和义务
13.2.1进场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计，负责施工过程中人员、机械设备、材料、项目施工的组织与管理，负责管理好施工人员的安全，自行办理意外伤害险及第三责任险，施工设备保险，并承担其费用。
13.2.2 负责及时向有关部门缴纳养老保险、安全文明专项措施、材料设备检测检验等合同约定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、及时办理相关报建报备手续，并承担其费用。
13.2.3 负责处理施工过程中发生的一切周边矛盾，施工过程中妥善处理与当地居民的关系，避免纠纷的发生，如因乙方在施工中因自身原因造成的矛盾导致停工，赔偿等损失，由乙方自行负责，并不得要求工期顺延。
13.2.4 乙方确定 为项目负责人， 为技术负责人，全面负责现场施工管理，负责按规定配备相应的岗位管理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员，按合同要求组织施工，确保工程质量、进度和施工安全。
13.2.5 按国家有关规定处理好施工人员的报酬、农民工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜，及时支付劳动报酬，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访事件发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强内部管理，教育施工人员遵纪守法，不得有违纪违法行为，不得聚众闹事，不得损害他人的财物;
13.2.6负责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核，及时按规范整理完成竣工资料的备案工作;
13.2.7乙方应自行处理好一切债权债务，乙方与材料、设备供应商或其他第三者在业务过程中所有现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任，若因此给甲方造成信誉或经济上的损失，甲方有权追究乙方的法律与经济责任;
13.2.8全面履行合同条款，按时保质完成合同约定的全部工作;
13.2.9负责安排好施工人员工作、生活，保障施工人员的基本生活条件与环境，确保施工人员能全力、安心、安全的进行工作;
13.2.10负责施工临时设施的修建，负责施工用水表电表和管线安装，按合同约定向甲方交纳水电费用。
第十四条：违约责任
14.1因甲方原因不能按合同约定及时办理工程签证、分部分项和隐蔽工程验收，因此造成停工，由甲方承担相关责任并顺延工期，因乙方原因不能按合同约定及时办理工程签证、工程验收，因此造成停工，由乙方承担相应责任工期不予顺延;
14.2甲方如不按合同约定支付工程款，每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金，因乙方不能及时提供合格的付款资料而影响付款由乙方负责;
14.3因乙方原因延误工期，不能按合同约定的时间完工，每推迟一天，给予5000元/天违约罚款，延误工期10天以上，每推迟一天，给予10000元/天违约罚款;逾期20天仍不能按约定完工的甲方有权解除合同;
14.4任何一方非对方原因而单方终止或不履行合同，由此而给守约方造成的经济损失由违约方全额赔偿，另由违约方按合同金额的10%对守约方给予补偿;
14.5乙方未处理好劳资纠纷或其他事宜，导致工人上访、新闻媒体曝光，严重影响到甲方形象和声誉的，甲方有权要求乙方支付10万元违约金并采取补救措施。情节严重的，甲方有权解除合同;
14.6严禁乙方转包、分包，否则视乙方违约，甲方可解除合同;
14.7如乙方违反本合同其他约定，拒绝整改或整改不到位的，甲方有权解除本合同;
14.8因乙方违约被终止合同，乙方结算工程价款按其已完成工程量的60%进行结算，且由乙方原因解除合同，乙方必须在5天内完全退场，否则每延1天，另支付违约金1万元。
第十五条：其它
15.1承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，质量保修内容与保修期按本合同约定执行。
15.2未尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议;
15.3本合同的附件如招投标文件，投标报价单、设计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力;
15.5合同执行过程中如发生争议，双方应本着友好的原则协商解决，如经协商仍不能达成共识，任何一方都可向项目所在地人民法院起诉，按法律途径解决。
第十六条：本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字、加盖公章后生效，
合同附件：(合同组成文件)
1、本消防安装工程招标文件
招标编号：
2、乙方投标文件：包括本消防安装工程投标报价在内的(商务)(资格)(技术)等全部投标文件;
3、本消防安装工程施工图设计文件及相关说明书，工程技术交底资料;
4、履约保证金收据;
5、标准规范及有关技术文件，技术要求;
6、双方有关工程的洽商、工程签证、变更等书面协议或文件视为本合同的组成文件。
甲 方： 乙 方：
签约代表人： 签约代表人：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
单位地址： 单位地址：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
